Заявление в суд – это официальный документ, которым истец (или иной заинтересованный лицом) излагает свои требования и просит суд рассмотреть дело по существу. Правильное оформление заявления существенно влияет на возможность его принятия к производству и дальнейшее рассмотрение спора.

Общие требования к оформлению заявления

• Шапка документа – указание наименования суда, данных истца и ответчика.
• Название документа – «Заявление» (или «Исковое заявление», в зависимости от вида дела).
• Изложение обстоятельств дела – хронологическое описание фактов, на которых основаны требования.
• Правовая основа – ссылки на нормы законодательства, которые подтверждают правоту истца.
• Требования (исковые требования) – чёткое и конкретное указание того, что истец просит суд удовлетворить.
• Приложения – перечень документов, подтверждающих позицию истца (договоры, акты, переписка и т.д.).
• Дата и подпись – обязательные реквизиты.

Образец заявления в Хорошевский районный суд (гражданское дело)

Шапка

Хорошевский районный суд г. Москвы
Истец: Иванов Иван Иванович
 проживающий: г. Москва, ул. Ломоносова, д. 10, кв. 45
 тел.: +7 (495) -23-45-67
 e-mail: ivanov@example.com

Ответчик: ООО «СтройГрад»
 юридический адрес: г. Москва, ул. Строителей, д. 5, офис 12
 ИНН 7701234567, КПП 770101001
 тел.: +7 (495) -87-65-43

Название документа

Исковое заявление

Изложение обстоятельств дела

1. 15 марта 2026 года между Истцом и Ответчиком был заключён договор подряда № ДГ‑2026/03 на выполнение работ по ремонту фасада жилого дома (далее – Договор).
2. Согласно пункту 2.1 Договора Ответчик обязался завершить работы не позднее 30 апреля 2026 года.
3. На момент 10 мая 2026 года работы не выполнены, объект остаётся в незавершённом состоянии, что подтверждается актом осмотра от 09 мая 2026 года (приложение № 1).
4. Истцом неоднократно направлялись претензии о необходимости исполнения обязательств (претензия от 02 мая 2026 года, приложение № 2), однако Ответчик на них не ответил и работы не продолжил.
5. В результате нарушения сроков исполнения Договора Истцу причинён ущерб в виде дополнительных расходов на аренду альтернативного помещения и упущенной выгоды, составляющей 150 000 рублей (расчёт ущерба – приложение № 3).

Правовая основа

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться в надлежащем виде и в установленные сроки. Нарушение срока исполнения даёт право кредитору требовать возмещения убытков (ст. 393 ГК РФ). Также положения статьи 15 ГК РФ предусматривают возмещение реального ущерба и упущенной выгоды.

Исковые требования

Прошу суд:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму убытков в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
2. Взыскать судебные расходы, связанные с подачей настоящего иска, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ;
3. Признать за Истцом право на получение процентов за использование чужих средств в соответствии со ст. 395 ГК РФ от даты нарушения срока исполнения до фактической оплаты.

Приложения

• Копия договора подряда № ДГ‑2026/03 от ;
• Акт осмотра объекта от ;
• Претензия от ;
• Расчёт ущерба (справка о расходах и упущенной выгоде);
• Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины (квитанция).

Дата и подпись

«28» августа 2026 г.
_____________________ /Иванов И.И./

Как подать заявление в Хорошевский районный суд

1. Подготовьте два экземпляра заявления (один для суда, второй – для ответчика);
2. Оплатите государственную пошлину в размере, установленном Налоговым кодексом РФ (для исков о взыскании денежных сумм – 4 % от суммы иска, но не менее 400 руб.).
3. Соберите все приложения, указанные в заявлении, и заверьте их копии (при необходимости – нотариально).
4. Подайте документы в канцелярию Хорошевского районного суда лично либо через электронный сервис «Судопроизводство» на официальном сайте суда.
5. Получите уведомление о принятии заявления к производству (номер дела, дата предварительного судебного заседания).

Советы и рекомендации

• Проверяйте правильность реквизитов сторон (ИНН, КПП, адреса) – ошибки могут привести к возврату заявления без рассмотрения.
• Излагайте факты кратко, но полно; избегайте эмоциональных оценок, сосредоточься на доказательствах.
• Ссылки на нормативные акты давайте с точным указанием статьи, пункта и части.
• Если сумма иска превышает 500 000 руб., заявление подаётся в районный суд общей юрисдикции; для меньших сумм можно обратиться в мирового судью (в зависимости от подведомственности).
• Храните копии всех отправленных документов и подтверждений их получения (например, уведомление о вручении).

Правильно составленное и оформленное исковое заявление – ключ к успешному началу судебного процесса. Следуя представленному образцу и рекомендациям, вы значительно повышаете шансы на принятие вашего дела к производству в Хорошевском районном суде и на получение справедливого решения.

Желаем удачи в защите ваших прав!